建设工程裁判规范指引 本书特色

　　《建设工程裁判规范指引》的特色：首先，从大的体系来看，主要根据案由展开，在案由之下根据实践问题进一步细化问题并按一定逻辑顺序排列。纷繁复杂的各类规范被拆解后归入问题体系。一方面，按问题体系编排的规范条文方便检索，同时也是理论研究很好的参考资料；另一方面，一个问题之下聚集了各种规范文件中相同主题的条文，使得各类规范互相关联、各地规范互为借鉴，为类案审理和类案研究提供了宝贵资料。其次，本书收录规范齐全完备，包括与建设工程合同相关的各类法律、行政法规、部门规章，*人民法院的相关司法解释、批复、答复及民商事审判工作会议纪要相关内容也都收录其中，把当前各地高级人民法院印发的关于审理建设工程合同纠纷的指导意见、会议纪要、解答及民商事审判综合规范中有关建设工程合同的部分也收录完整。*后，本书很好地解决了问题与专题的逻辑矛盾。层层归类细分的体系化问题之间可能存在交叉，一些专题可能归入不同问题，或者包括多个问题，将一个专题的主体内容归入相关度更紧密的问题中，在其他问题中不再重复，只标注一个链接索引。

建设工程裁判规范指引 内容简介

《建设工程裁判规范指引》的特色：首先，从大的体系来看，主要根据案由展开，在案由之下根据实践问题进一步细化问题并按一定逻辑顺序排列。纷繁复杂的各类规范被拆解后归入问题体系。一方面，按问题体系编排的规范条文方便检索，同时也是理论研究很好的参考资料；另一方面，一个问题之下聚集了各种规范文件中相同主题的条文，使得各类规范互相关联、各地规范互为借鉴，为类案审理和类案研究提供了宝贵资料。其次，本书收录规范齐全完备，包括与建设工程合同相关的各类法律、行政法规、部门规章，优选人民法院的相关司法解释、批复、答复及民商事审判工作会议纪要相关内容也都收录其中，把当前各地不错人民法院印发的关于审理建设工程合同纠纷的指导意见、会议纪要、解答及民商事审判综合规范中有关建设工程合同的部分也收录完整。很后，本书很好地解决了问题与专题的逻辑矛盾。层层归类细分的体系化问题之间可能存在交叉，一些专题可能归入不同问题，或者包括多个问题，将一个专题的主体内容归入相关度更紧密的问题中，在其他问题中不再重复，只标注一个链接索引。

建设工程裁判规范指引 目录

上编
总则
**章一般规定
一、概念
二、案由
三、分类
四、范围
五、原则
第二章合同主体
一、一般规定与发包人
二、承包人
三、委托代建
四、其他
第三章合同成立
一、形式要件
二、内容要件
三、方式要件
第四章发包、承包、分包和转包
一、发包和承包
二、分包和转包
第五章建设工程招投标
一、一般规定
二、必须招标的工程
三、中标无效
四、“黑白合同”或“阴阳合同”
第六章合同效力
一、无效合同
二、可变更、可撤销合同
第七章合同权利义务
一、发包人权利义务
二、承包人权利义务
三、一、二审对建设工程合同效力认定不一致
第八章法律责任
一、发包人违约责任
二、承包人违约责任
三、违约金
四、承包人侵权责任
第九章管辖
一、合同纠纷管辖
二、不动产纠纷专属管辖
中编
建设工程施工合同
**章施工合同一般规定
一、概念
二、原则
三、司法解释适用
第二章施工合同主体
一、发包人
二、施工人资质、资质等级
三、挂靠
四、实际施工人
第三章施工合同订立
一、合同内容
二、合同订立方式
三、职务行为与代理权问题
四、印章与缔约效力
五、联合承包
六、内部承包
七、“黑白合同”或“阴阳合同”
第四章施工合同效力
一、施工合同生效、有效
二、施工合同无效
三、施工合同无效的法律后果
四、可变更、可撤销合同
五、法院主动审查合同效力
第五章施工合同各方权利义务
一、发包人权利义务
二、承包人权利义务
三、实际施工人权利义务
四、其他
第六章施工合同的履行、变更、转让与终止
一、施工合同的履行
二、施工合同的变更
三、施工合同的转让
四、施工合同的终止
第七章工期与竣工
一、工程开工和竣工日期
二、工期顺延
三、工期索赔
四、竣工验收
五、其他
第八章工程质量
一、一般规定
二、当事人过错
三、工程质量抗辩
四、发包人减价请求权与修复费用
五、质量保证与保修
六、损害赔偿责任
七、竣工验收与质量索赔
八、质量缺陷的责任承担
九、工程质量争议的诉讼程序

 1/3    1 2 3 下一页 尾页

法律 法律实务 律师、企业实务

在线阅读